疫情影响下经营性房屋租金减免 、合同解除及违约责任
〖壹〗 、受疫情影响房屋无法正常使用，可减免租金 。疫情未影响房屋实际占有使用 ，只是客流减少影响营业收入的 ，一般不减免租金 。如疫情对承租人营业收入产生重大不利影响，出于公平原则 ，可对租金进行适当减免。承租人因疫情或疫情防控措施导致资金周转困难或营业收入明显减少的 ，不支持出租人解除合同和承租人承担违约责任的主张 。
〖贰〗、受疫情影响，租客在一定条件下可以要求解除租赁合同或减免租金 ，但需结合具体情况判断是否符合法律规定的不可抗力或情势变更情形 ，并承担相应举证责任 。疫情的法律性质及适用规则不可抗力：新冠肺炎疫情符合民法通则中“不能预见 、不能避免 、不能克服 ”的客观情况，属于不可抗力事件。
〖叁〗、政策依据：《关于减免2022年承租国有物业租金的通知》（苏财资〔2022〕3号） 。经营性用房未支付租金的合同解除限制 出租人不得解除合同：经营性用房承租人因疫情未按期支付租金的 ，出租人请求解除合同并要求承担违约责任的 ，人民法院不予支持 。
〖肆〗 、其他情形导致的违约：若违约行为既不符合不可抗力，也不符合情势变更的适用条件，则违约方应按照合同的约定和法律的相关规定承担相应的违约责任。租金的减免问题 商业用房：对于商业用房 ，若受疫情影响房屋无法正常使用 ，承租人可要求出租人减免房租 。
上海房租大涨逼走租客,疫情过后,真实的租赁市场情况如何?
但是在疫情平稳之后，房租肯定也会涨回来的 ，毕竟上海还是非常大的一块蛋糕 。其实上海房租费用上调的情况也是有存在的 ，因为这些房东在疫情期间也损失了不少的，所以想要通过找房租来补偿自己的损失。
此外 ，保障租赁房动工延迟 ，导致了租赁市场的供求矛盾。那如果这件事情无法解决，很有可能将会成为上海经济复苏的最大制约因素之一 。上海一方面开口子热烈欢迎毕业生落户 ，另一方面来啦都没住的地方 。极有可能让大家。落了户籍就走人 。
在我们的日常生活当中 ，相信有很多年轻人在工作之后，都会寻找一些相对来说比较合适的房子租赁 。但是有越来越多的年轻人认为 ，房屋在租赁的过程当中可能需要花费大量的成本 ，所以在疫情过后，房租上涨的情况下，很多年轻人都选取在酒店长期的居住。
疫情影响：疫情使租赁市场低温 ，企业经营压力增大 。今年受疫情影响 ，很多人选取减少外出，租房需求下降 ，同时一些租客由于收入减少 ，无法按时支付租金，导致长租公寓企业的资金回笼受到影响 。蛋壳公寓在疫情期间呼吁房东减租免租 ，但却让租客正常缴租 ，这种做法引起了房东和租客的不满，也进一步加剧了企业的经营困境。
就像是十全十美5G畅享融合套餐 ，手机套餐+宽带组合 ，有六个档次可以选取，畅享三千兆 。一张主卡还可以叠加两张副卡 ，副卡和主卡之间通话免费 ，并且可以共享套餐内流量和话费 。一张主卡比较多可叠加2张副卡，月基本费10元/号，可共享主卡基础套餐内容 ，国内接听免费 ，赠送来电显示 、189邮箱。
为什么不反过来做，几十人几百人的员工租客去帮扶一个老板一个房东 ，主动提出减薪、加租金 。我觉得遇到这种情况 ，老板发基本工资是应该的，毕竟是你的员工 ，不能遇到事就抛弃了不是 ，发了基本工资，这样 ，疫情过后 ，员工会认为给这样的老板做事，值 ，工作会更加尽心尽力 。
疫情停工设备租赁费,甲方该全担吗?
疫情期间进场设备租赁费大概率由双方当事人共同合理分担 ，而非由甲方全部承担。具体分析如下：不可抗力情形下的风险承担原则：在不可抗力情形下，风险承担遵循所有者原则。
因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的 ，应当顺延工期 ，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担 。
工地疫情防控费用根据具体项目和地区政策计入工程造价 ，费用承担主体包括发包人 、承发包双方协商分担或按合同约定执行 ，停工/延期费用由双方按合同约定或协商分担，协商不成则按不可抗力规定处理 。
乙方若想主张疫情防控费用 ，确实需承担举证责任 ，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险。
- 设备费：可能涉及机械台班费 、机械折旧费或设备租赁费等 。- 保函手续费：工程延期时 ，保函手续费将相应增加 。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的 ，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
合同条款下的费用分担：根据合同约定，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；因工期延长导致的成本增加（如模板周转费、脚手架租赁费）由甲乙双方合理分摊 。政策支持与合同依据政策层面：不可抗力认定：全国人大法工委明确新冠肺炎疫情属于不可抗力 ，为工期顺延与费用索赔提供法律依据 。
